Согласно материалам дела, чебоксарский завод в сентябре 2020 года поставил ответчику в город Усть-Кут Иркутской области двухтрансформаторную подстанцию 1 000 кВА. Стоимость договора составила 5,4 млн рублей.
Между тем, АЛРОСА начислила поставщику неустойку в размере 137 тысяч рублей и штраф в 1,082 млн рублей за нарушение срока поставки (просрочка составила 83 дня).
Суд установил, что поставщик не выполнил обязательства в срок в силу объективных причин – из-за пандемии коронавируса завод-изготовитель трансформаторов ООО «ПК «Славэнерго» задержал поставку товара на склад истца.